По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Распоряжение Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24.01.2014 N 17-ра "Об утверждении типовых форм муниципальных контрактов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 17-ра
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра,
от 27.05.2014 № 142-ра, от 11.07.2014 № 178-ра)
В соответствии с требованиями части 6 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06 сентября 2013 г. № 2792-па "Об организации работы по переходу к контрактной системе закупок", для осуществления работы по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1. Утвердить типовые формы муниципальных контрактов:
1.1. На поставку товаров для муниципальных нужд согласно приложению № 1.
1.2. На выполнение работ для муниципальных нужд согласно приложению № 2.
1.3. На оказание услуг для муниципальных нужд согласно приложению № 3.
1.4. На поставку продуктов питания для муниципальных нужд согласно приложению № 4.
1.5. О предоставлении лицензий на право использования программ для ЭВМ согласно приложению № 5.
2. Допускается применять иные формы муниципальных контрактов, отличные от указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, при осуществлении закупок, предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 26, 28 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(п. 2 введен распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.07.2014 № 178-ра)
3. Контроль выполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Гусеву Л.Д.
Глава города
В.П.Михалев
Приложение № 1
к распоряжению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 24 января 2014 г. № 17-ра
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра,
от 27.05.2014 № 142-ра, от 11.07.2014 № 178-ра)
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на поставку товаров для муниципальных нужд
г. Комсомольск-на-Амуре "___" __________ 20__ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________ и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. <*> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного ___________, лот № _______, протокол ___________ № ___ от "__" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
1.1. <**> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на основании пункта ___ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
--------------------------------
<**> - пункт применяется в случае заключения контракта с единственным поставщиком.
1.2. По настоящему контракту "Поставщик" обязуется в обусловленный контрактом срок собственными силами и средствами осуществить поставку и отгрузку _____________ (в дальнейшем - "Товар") в соответствии с Техническим заданием согласно приложению 1 и Спецификацией согласно приложению 2, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, и в срок, указанный в настоящем контракте.
1.3. "Муниципальный заказчик" обязуется принять и оплатить вышеуказанный "Товар" в порядке и срок, установленные настоящим контрактом.
1.4. Место поставки "Товара": ___________________________________.
2. Права и обязанности "Сторон"
2.1. "Поставщик" вправе:
2.1.1. Требовать своевременного подписания "Муниципальным заказчиком" акта сдачи-приемки "Товара".
2.1.2. Требовать своевременного расчета в порядке, установленном настоящим контрактом.
2.1.3. По согласованию с "Муниципальным заказчиком" и в соответствии с условиями настоящего контракта осуществить поставку "Товара", качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками "Товара", указанными в настоящем контракте.
2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2. "Поставщик" обязан:
2.2.1. Осуществить поставку и отгрузку "Товара" в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, в срок и иными требованиями, предусмотренными настоящим контрактом.
2.2.2. Предоставить "Муниципальному заказчику" все товарно-сопроводительные документы на русском языке. Поставляемый "Товар" по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.
2.2.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки "Товара", доукомплектовать "Товар" или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
2.2.4. <*> Предоставить "Муниципальному заказчику" информацию, указанную в части 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке и в сроки, установленные в данной статье указанного Федерального закона.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
2.3. "Муниципальный заказчик" вправе:
2.3.1. Требовать от "Поставщика" надлежащей поставки и отгрузки "Товара" в соответствии со Спецификацией, сроком его поставки и иными требованиями, предусмотренными настоящим контрактом.
2.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения "Поставщиком" обязательств.
2.4. "Муниципальный заказчик" обязан:
2.4.1. Осуществить приемку "Товара" от "Поставщика" и проверить его количество, качество, ассортимент (наименование) и комплектность в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.4.2. Произвести расчет в порядке и срок, предусмотренные настоящим контрактом.
2.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке "Товара". <*>
--------------------------------
<*> Круг лиц, непосредственно участвующих в приемке товара, определяется на основании Приказа (распоряжения) муниципального заказчика.
2.4.4. <*> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что "Поставщик" не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________________ (___________________________________) рублей __________ копеек, НДС __________% (не предусмотрен) и указывается в Спецификации.
3.1.1. <*> Цена настоящего контракта сформирована в соответствии с Расчетом и обоснованием цены контракта согласно приложению 4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - подпункт включается в текст контракта при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2. Расчеты с "Поставщиком" по настоящему контракту осуществляются за счет ___________________________________.
3.3. Расчет производится на основании счета (счета-фактуры) в течение 30 банковских дней со дня подписания "Сторонами" акта сдачи-приемки по мере поступления ___________________________________ средств.
3.4. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Поставщика".
3.5. Цена контракта является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6, 3.7 настоящего контракта.
3.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению "Сторон" без изменения количества "Товара" в соответствии со Спецификацией.
3.7. "Муниципальный заказчик" оставляет за собой право по согласованию с "Поставщиком" в ходе исполнения настоящего контракта изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем "Товара" при изменении потребности в "Товарах", на поставку которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме "Товаров", не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с "Товарами", предусмотренными контрактом.
При этом по соглашению "Сторон" допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному количеству "Товара" исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы "Товара", но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренного настоящим контрактом количества "Товара" "Стороны" обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы "Товара". Цена единицы дополнительно поставляемого "Товара" или цена единицы "Товара" при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в настоящем контракте количество "Товара" в соответствии со Спецификацией.
3.8. В цену контракта включаются все расходы "Поставщика", связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
3.9. <*> Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - данный пункт включается в состав контракта в случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, являющимся Поставщиком товара.
4. Срок поставки "Товара". Приемка "Товара".
Требования к "Товару" и гарантии качества
4.1. "Товар" по настоящему контракту поставляется в срок с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г. (по Графику поставки товара, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта, согласно приложению 3).
4.2. Передача "Товара" оформляется актом сдачи-приемки "Товара" в месте поставки, указанном в настоящем контракте. Акт сдачи-приемки подписывается "Муниципальным заказчиком" в течение __________ дней с момента поставки "Товара". Приемка поставляемого "Товара" по количеству, качеству, ассортименту (наименованию) и комплектности осуществляется "Муниципальным заказчиком" в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7).
4.3. В случае поставки "Товара" ненадлежащего качества, в количестве и ассортименте, не соответствующем Спецификации, некомплектного "Товара" "Муниципальный заказчик" составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и указанием факта принятия "Муниципальным заказчиком" "Товара" на ответственное хранение и в течение 5 дней направляет его "Поставщику". "Поставщик" обязан в течение __________ дней со дня получения указанного акта безвозмездно устранить недостатки "Товара", поставить недостающее количество "Товаров", заменить "Товары", не соответствующие условиям об ассортименте, доукомплектовать "Товар", а в случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности "Товара" (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) "Муниципальный заказчик" вправе потребовать замены "Товара" ненадлежащего качества, некомплектного "Товара" "Товаром", соответствующим контракту, в срок _____ дней со дня письменного уведомления "Поставщика" о перечисленных недостатках.
4.4. <*> Гарантийный срок на "Товар", установленный "Поставщиком", составляет ___________________________________ с момента передачи "Товара" по акту сдачи-приемки "Товара".
4.5. <*> Гарантийный срок на "Товар", установленный производителем данного "Товара", составляет ___________________________________ с момента подписания акта сдачи-приемки "Товара".
4.6. <*> Гарантийное обслуживание "Товара" включает в себя: ___________________________________.
--------------------------------
<*> Пункты 4.4 - 4.6 включаются в состав контракта в случае необходимости. В случае поставки машин и оборудования пункты 4.4 и 4.6 подлежат обязательному включению в контракт, а в случае поставки новых машин и оборудования - пункты 4.4 - 4.6.
4.7. "Товар" должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом.
4.8. "Товар" передается "Муниципальному заказчику" с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на "Товар", гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
4.9. "Товар" должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы.
4.10. "Товар" должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту "Товаров" от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка "Товара" и комплектующих "Товара" должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней "Товара" (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения "Товара" до его передачи "Муниципальному заказчику" лежит на "Поставщике".
5. Ответственность "Сторон"
5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.2. За поставку "Товара" ненадлежащего качества "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.3. "Поставщик" при поставке некомплектного "Товара" или в ассортименте, не соответствующим Спецификации, выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.4. "Поставщик" за недопоставку "Товара" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.5. "Поставщик" за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему контракту выплачивает в пользу "Муниципального заказчика" пеню начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных "Поставщиком".
5.6. В случае отказа "Поставщика" от выполнения обязательств по контракту на любом этапе его исполнения "Поставщик" уплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.7. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.8. Уплата штрафа, пеней не освобождает "Поставщика" от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает "Поставщика" от уплаты штрафов, пеней.
5.9. В случае просрочки исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере __________% от цены контракта.
5.10. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной "Стороной" по письменному запросу другой "Стороны" в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.11. В случае неперечисления "Поставщиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.10 контракта, "Муниципальный заказчик" вправе осуществить расчеты с "Поставщиком" по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.12. "Стороны" освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.13. <*> Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается ___________________________________ от ____________________ № _____ (указать, каким документом обеспечивается обязательство (при использовании банковской гарантии - указать срок действия такой гарантии) в размере ___________________________________, что составляет __________% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по контракту прекратило действие, "Поставщик" в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить "Муниципальному заказчику" надлежащее обеспечение исполнения контракта.
5.14. <*> Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, возвращаются "Поставщику" в течение 5 (пяти) банковских дней с даты исполнения им всех обязательств по контракту, на основании письменного заявления, содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, за вычетом неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов по их взысканию.
5.15. <*> В случае неперечисления "Поставщиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.10 контракта, "Муниципальный заказчик" вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по контракту.
--------------------------------
<*> - пункты включаются в текст контракта по усмотрению муниципального заказчика при заключении контракта в соответствии с пунктами 1, 2 (если правовыми актами не предусмотрена обязанность муниципального заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в остальных случаях данные пункты включаются в текст контракта в обязательном порядке при условии, что в извещении и документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения контракта. Пункты не применяются при заключении контракта в соответствии с частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.16. <*> В случае непредоставления информации, указанной в пункте 2.2.4 настоящего контракта, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного "Поставщиком" с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6. Форс-мажор
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю "Сторон", включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
6.2. "Сторона", которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую "Сторону" о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок ____ дней, после чего "Стороны" немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Неуведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает "Стороны" права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению "Сторон" может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его "Сторонами" и действует до истечения гарантийного срока на "Товар", а в части расчетов - до ____________________ г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств "Сторон", предусмотренных настоящим контрактом.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из "Сторон" такая "Сторона" обязуется в срок __________ дней уведомить о таких изменениях другую "Сторону".
7.3. Отношения "Сторон", не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникшие у "Сторон" по исполнению условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом "Стороны" контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.6. По соглашению "Сторон" в настоящий контракт могут быть внесены изменения:
7.6.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на "Товар", поставка которого является предметом настоящего контракта.
7.6.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до "Муниципального заказчика" как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом "Муниципальный заказчик" в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества "Товара", предусмотренного контрактом.
7.6.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре, если цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по не зависящим от "Сторон" контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
7.7. <*> Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений или при заключении контракта с единственным поставщиком.
7.8. <*> Настоящий контракт подписан при помощи электронных цифровых подписей "Сторон" и хранится на электронной торговой площадке ___________________________________ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ___________________________________.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме.
8. Юридические адреса и реквизиты "Сторон"
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ ________________________
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Указываются требования, предъявляемые
"Муниципальным заказчиком" к поставляемому "Товару"
Приложение № 2
к Муниципальному контракту
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ пп
Наименование и ассортимент "Товара"
Характеристика товара
Соответствие ГОСТу, ТУ
Тара, упаковка, фасовка
Страна-производитель
Количество, единица измерения
Цена за единицу (руб.)
Общая цена (руб.)
1
2
3
4. Иные расходы:
ИТОГО
НДС _____%
ИТОГО с НДС
ВСЕГО:
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ ________________________
Приложение № 3
к Муниципальному контракту
График поставки товара
№ п/п
Наименование и ассортимент "Товара"
Единица измерения
Тара, упаковка, фасовка
Количество
Срок поставки, дата, время
1
2
3
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ ________________________
Приложение № 4
к Муниципальному контракту
Список изменяющих документов
(введен распоряжением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра)
Расчет и обоснование цены контракта
____________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Основные характеристики объекта закупки:
Используемый метод определения цены:
Расчет и обоснование цены:
Дата подготовки расчета и обоснования цены:
Работник контрактной службы /
контрактный управляющий: ___________ _________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя / контактный телефон
"Муниципальный заказчик" "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель")
________________________ __________________________
Приложение № 2
к распоряжению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 24 января 2014 г. № 17-ра
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра,
от 27.05.2014 № 142-ра, от 11.07.2014 № 178-ра)
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение работ для муниципальных нужд
г. Комсомольск-на-Амуре "___" __________ 20__ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________ и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. <*> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного ___________, лот № ______, протокол _____________ № _____ от "___" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
1.1. <**> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на основании пункта ____ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
--------------------------------
<**> - пункт применяется в случае заключения контракта с единственным подрядчиком.
1.2. "Подрядчик" обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать результат работ "Муниципальному заказчику".
1.3. "Подрядчик" обязуется выполнить ___________________________________ (в дальнейшем - "Работа") в соответствии со сметным расчетом согласно приложению 1 к настоящему контракту, ведомостью объемов работ (техническим заданием) согласно приложению 2 к настоящему контракту и графиком выполнения работ согласно приложению 3 к настоящему контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.
1.4. Выполнение работ по настоящему контракту производится иждивением "Подрядчика".
1.5. Место выполнения "Работ": ___________________________________.
1.6. Сроки выполнения "Работ":
1.6.1. Начальный срок выполнения "Работ": "___" __________ 20__ г.
1.6.2. Конечный срок выполнения "Работ": "___" __________ 20__ г.
1.6.3. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов "Работ" устанавливаются в графике выполнения работ.
1.7. "Муниципальный заказчик" обязуется принять и оплатить выполненные "Работы" в порядке и в срок, установленные настоящим контрактом.
2. Права и обязанности "Сторон"
2.1. "Муниципальный заказчик" имеет право:
2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество "Работы", выполняемой "Подрядчиком", не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Требовать от "Подрядчика" надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом. Запрашивать у "Подрядчика" информацию о ходе и состоянии выполняемой "Работы".
2.1.2. Требовать от "Подрядчика" своевременного подписания акта о приемке выполненных работ (отдельного этапа "Работ") формы КС-2 и справки формы КС-3.
2.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.1.4. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых "Работ" и представленной "Подрядчиком" отчетной документации.
2.2. "Муниципальный заказчик" обязан:
2.2.1. При завершении "Работ" (отдельного этапа "Работ") принять выполненные "Подрядчиком" "Работы" в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.2.2. Произвести расчет по настоящему контракту в порядке и в срок, предусмотренные настоящим контрактом.
2.2.3. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых "Работ".
2.2.4. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения "Работ" и участвующих в приемке "Работ". <*>
--------------------------------
<*> Круг лиц, участвующих в контроле за ходом выполнения работ и в сдаче-приемке выполненных работ, определяется приказом (распоряжением) "Муниципального заказчика".
2.2.5. Предоставить "Подрядчику" технические условия, необходимую проектно-сметную документацию и разрешение на строительство (при необходимости) в срок до ____________________.
2.2.6. Сообщить в письменной форме "Подрядчику" о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения "Работы", в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
2.2.7. При расторжении контракта:
2.2.7.1. Принять фактически выполненные "Подрядчиком" "Работы" с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.
2.2.7.2. Произвести расчет по настоящему контракту в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3 согласно объемам фактически выполненных "Работ".
2.2.8. <*> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что "Подрядчик" не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
2.3. "Подрядчик" имеет право:
2.3.1. Требовать своевременного подписания "Муниципальным заказчиком" акта о приемке выполненных работ (отдельного этапа "Работ") формы КС-2 и справки формы КС-3.
2.3.2. Требовать своевременного расчета в порядке, установленном в настоящем контракте.
2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4. "Подрядчик" обязан:
2.4.1. Выполнить все "Работы" в соответствии со сметным расчетом, ведомостью объемов работ (техническим заданием) и графиком выполнения работ, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.
2.4.2. "Работы" должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим документам, устанавливающим требования к такому виду работ.
2.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества.
2.4.4. "Подрядчик" должен представить "Муниципальному заказчику" все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество "Работ" и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности.
2.4.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда во время проведения "Работ".
2.4.6. За свой счет устранить дефекты, допущенные по своей вине при выполнении "Работ" по настоящему контракту.
2.4.7. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных "Работ" в течение ____________________ <*> с момента подписания "Сторонами" акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов "Работ", устранить эти недостатки за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
--------------------------------
<*> Определяется в каждом конкретном случае при осуществлении закупки.
2.4.8. Немедленно предупредить "Муниципального заказчика" и до получения от него указаний приостановить "Работы" при обнаружении возможных неблагоприятных для "Муниципального заказчика" последствий выполнения его указаний о способе исполнения "Работ"; иных не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых "Работ" либо создают невозможность их завершения в срок.
2.4.9. Использовать при выполнении "Работ" материалы и оборудование, которые не находились ранее в эксплуатации. Применяемые "Подрядчиком" строительные материалы должны соответствовать требованиям выданной "Муниципальным заказчиком" проектно-сметной документации. Их качество должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами в соответствии с проектно-сметной документацией.
2.4.10. <*> "Подрядчик" обязан обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия "Муниципальным заказчиком" в течение ____________________.
--------------------------------
<*> Устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от особенностей объекта.
2.4.11. <*> "Подрядчик" обязан застраховать риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и предоставить "Муниципальному заказчику" нотариально заверенную копию договора страхования.
--------------------------------
<*> данный пункт применяется, если такое условие установлено документацией о закупке.
2.4.12. "Подрядчик" обязан при осуществлении "Работ" соблюдать требования законодательства в сфере охраны окружающей среды и безопасности строительных работ. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления "Работ" материалы и оборудование, которые могут привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
2.4.13. "Подрядчик" обязан обеспечивать "Муниципальному заказчику" возможность контроля и надзора за ходом выполнения "Работ", качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту выполнения "Работ".
2.4.14. <*> "Подрядчик" обязан за 3 рабочих дня в письменном виде уведомить представителей "Муниципального заказчика" о выполнении скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется уполномоченным представителем "Муниципального заказчика".
--------------------------------
<*> данный пункт включается в случае, если предметом муниципального контракта являются строительно-ремонтные работы.
2.4.15. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей к нему территории.
2.4.16. Вывезти в _____ срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также бытовой и строительный мусор.
2.4.17. <*> Осуществлять в соответствии с Техническим заданием настоящего контракта обслуживание, ремонт и эксплуатацию результата "Работы".
--------------------------------
<*> - пункт применяется при заключении контракта жизненного цикла.
2.4.18. <*> Предоставить "Муниципальному заказчику" информацию, указанную в части 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке и в сроки, установленные в данной статье указанного Федерального закона.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена контракта определяется на основании сметного расчета и составляет ___________________________________ руб. (___________________________________), в том числе НДС __________% - ___________________________________ руб. (___________________________________).
3.1.1. <*> Цена настоящего контракта сформирована в соответствии с Расчетом и обоснованием цены контракта согласно приложению № 4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - подпункт включается в текст контракта при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2. Сметный расчет составляется "Муниципальным заказчиком" исходя из цены контракта, согласовывается "Подрядчиком" и является неотъемлемой частью настоящего контракта.
3.3. Расчет по настоящему контракту в соответствии с ценой контракта производится за счет выделенных "Муниципальному заказчику" ___________________________________ средств на расчетный счет "Подрядчика".
3.4. Расчеты "Муниципального заказчика" с "Подрядчиком" производятся после окончательной сдачи результатов "Работы" (отдельного ее этапа) при условии, что "Работы" выполнены надлежащим образом и в установленный контрактом срок, единовременно в течение 30 банковских дней с момента подписания "Сторонами" акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки формы КС-3.
3.5. В цену контракта включаются все расходы "Подрядчика", связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
3.6. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7 и 3.8 контракта.
3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению "Сторон" без изменения объемов "Работ", указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему контракту.
3.8. "Муниципальный заказчик" оставляет за собой право по согласованию с "Подрядчиком" в ходе исполнения настоящего контракта увеличить либо уменьшить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем "Работ".
При этом по соглашению "Сторон" допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному объему "Работ" исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы "Работы", но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом объема "Работ" "Стороны" обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы "Работы".
3.9. <*> Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - данный пункт включается в состав контракта в случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, являющимся Подрядчиком.
4. Порядок сдачи и приемки "Работ"
4.1. "Подрядчик" обязан в письменной форме известить "Муниципального заказчика" о выполнении "Работ" (отдельного этапа работ).
4.2. Готовность выполненных "Работ" (отдельного этапа работ) подтверждается подписанным "Сторонами" в двух экземплярах актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкой формы КС-3.
4.3. "Муниципальный заказчик" в течение __________ дней с момента получения акта о приемке выполненных работ формы КС-2 обязан возвратить "Подрядчику" подписанный акт или предоставить в этот же срок мотивированный отказ от приемки выполненных "Работ".
4.4. При наличии обоснованных возражений со стороны "Муниципального заказчика" "Стороны" в __________ срок составляют перечень необходимых доработок и согласовывают сроки их выполнения.
4.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов "Работы" до их устранения, "Подрядчик" обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.6. "Муниципальный заказчик" вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем контракте.
4.7. <*> При возникновении между "Муниципальным заказчиком" и "Подрядчиком" спора по поводу недостатков выполненной "Работы" или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет "Подрядчик".
--------------------------------
<*> Когда это необходимо в зависимости от характера выполненных "Работ" (отдельного этапа работ) до приемки "Работ" производить предварительные испытания и приемку осуществлять только при условии положительных результатов предварительных испытаний.
4.8. <*> Иные условия:
--------------------------------
<*> - в подпункте указываются условия исполнения и сдачи отдельных видов "Работ" в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. Ответственность "Сторон"
5.1. В случае полного невыполнения обязательств "Подрядчик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.2. В случае если "Подрядчик" не приступил к исполнению контракта (отдельного этапа "Работ") в установленные сроки либо не выполнил "Работы" (отдельный этап "Работ") в установленный срок, "Подрядчик" выплачивает в пользу "Муниципального заказчика" пеню начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных "Подрядчиком".
5.3. В случае выявления недостатков выполненных "Работ" (отдельного этапа работ) и/или применения материалов ненадлежащего качества, "Подрядчик" обязан выплатить "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта и устранить недостатки в срок, установленный "Муниципальным заказчиком". За задержку устранения выявленных недостатков "Подрядчик" уплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает "Подрядчика" от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает "Подрядчика" от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.5. В случае просрочки исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Подрядчик" вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере __________% от цены контракта.
5.6. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной "Стороной" по письменному запросу другой "Стороны" в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.7. В случае неперечисления "Подрядчиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.6 настоящего контракта, "Муниципальный заказчик" вправе осуществить расчеты с "Подрядчиком" по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.8. <*> Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается ___________________________________ от ____________________ № _____, (указать, каким документом обеспечивается обязательство) (при необходимости указать срок действия документа) в размере ___________________________________, что составляет __________% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по контракту прекратило действие, "Подрядчик" в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить "Муниципальному заказчику" надлежащее обеспечение исполнения контракта.
5.9. <*> Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, возвращаются "Подрядчику" в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения "Муниципальным заказчиком" письменного заявления, содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, при условии исполнения "Подрядчиком" всех обязательств по настоящему контракту.
5.10. <*> В случае неперечисления "Подрядчиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.6 настоящего контракта, "Муниципальный заказчик" вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по контракту.
--------------------------------
<*> - пункты включаются в текст контракта по усмотрению муниципального заказчика при заключении контракта в соответствии с пунктами 1, 2 (если правовыми актами не предусмотрена обязанность муниципального заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в остальных случаях данные пункты включаются в текст контракта в обязательном порядке при условии, что в извещении и документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения контракта. Пункты не применяются при заключении контракта в соответствии с частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.11. <*> В случае непредоставления "Подрядчиком" информации, указанной в пункте 2.4.18 настоящего контракта, "Подрядчик" выплачивает "Муниципальному заказчику" пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного "Подрядчиком" с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6. Форс-мажор
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю "Сторон", включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
6.2. "Сторона", которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую "Сторону" о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок __________ дней, после чего "Стороны" немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Неуведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает "Стороны" права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению "Сторон" может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с ___________________________________ и действует до исполнения "Сторонами" обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, но не позднее ___________________________________.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из "Сторон" такая "Сторона" обязуется в срок __________ дней уведомить о таких изменениях другую "Сторону".
7.3. Отношения "Сторон", не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникшие у "Сторон" по исполнению условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом "Стороны" контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.6. По соглашению "Сторон" в настоящий контракт могут быть внесены изменения:
7.6.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на "Работы", выполнение которых является предметом настоящего контракта.
7.6.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до "Муниципального заказчика" как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом "Муниципальный заказчик" в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема "Работ", предусмотренного контрактом, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
7.6.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре, если цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по не зависящим от "Сторон" контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
7.7. <*> Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".
--------------------------------
<*> - подпункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, запроса котировок, запроса предложений или при заключении контракта с единственным подрядчиком.
7.8. <**> Настоящий контракт подписан при помощи электронно-цифровых подписей "Сторон" и хранится на электронной торговой площадке ___________________________________ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ___________________________________.
<**> - подпункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты "Сторон"
"Муниципальный заказчик" "Подрядчик"
________________________ ________________________
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Составляется "Муниципальным заказчиком" в виде таблицы с
указанием объемов "Работ", но без указания цены.
Цена заполняется "Муниципальным заказчиком" на этапе
направления проекта контракта для подписания "Подрядчику"
после завершения определения подрядчика
"Муниципальный заказчик" "Подрядчик"
________________________ ________________________
Приложение № 2
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Составляется и заполняется "Муниципальным заказчиком"
"Муниципальный заказчик" "Подрядчик"
________________________ ________________________
Приложение № 3
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
(с разбивкой по отдельным этапам и установлением
промежуточных сроков их выполнения)
Составляется и заполняется "Муниципальным заказчиком"
"Муниципальный заказчик" "Подрядчик"
________________________ ________________________
Приложение № 4
к Муниципальному контракту
Список изменяющих документов
(введен распоряжением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра)
Расчет и обоснование цены контракта
____________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Основные характеристики объекта закупки:
Используемый метод определения цены:
Расчет и обоснование цены:
Дата подготовки расчета и обоснования цены:
Работник контрактной службы /
контрактный управляющий: ___________ _________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя / контактный телефон
"Муниципальный заказчик" "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель")
________________________ __________________________
Приложение № 3
к распоряжению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 24 января 2014 г. № 17-ра
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра,
от 27.05.2014 № 142-ра, от 11.07.2014 № 178-ра)
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на оказание услуг для муниципальных нужд
г. Комсомольск-на-Амуре "__" __________ 20__ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________ и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. <*> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного ______________, лот № ______, протокол ____________ № ____ от "___" __________ 20__ г.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
1.1. <**> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на основании пункта ____ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
--------------------------------
<**> - пункт применяется в случае заключения контракта с единственным исполнителем.
1.2. "Исполнитель" обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.3 настоящего контракта, и сдать результат "Муниципальному заказчику", а "Муниципальный заказчик" оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.3. "Исполнитель" обязуется оказать услуги ___________________________________ (в дальнейшем - "Услуги") согласно Калькуляции на оказание услуг согласно приложению 1 к настоящему контракту, Техническому заданию согласно приложению 2 к настоящему контракту и в срок (Графику оказания услуг согласно приложению 3 к настоящему контракту), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.
1.4. Место оказания "Услуг": ___________________________________.
2. Права и обязанности "Сторон"
2.1. "Исполнитель" обязан:
2.1.1. Оказать "Услуги", предусмотренные настоящим контрактом, качественно, в полном объеме в соответствии с Калькуляцией на оказание услуг и Техническим заданием, в период с "___" __________ 20__ г. до "___" __________ 20__ г. (согласно Графику оказания услуг) и сдать оказанные "Услуги" "Муниципальному заказчику" в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.
2.1.2. Оказать услуги лично.
2.1.3. За свой счет устранить выявленные недостатки в срок, предусмотренный контрактом.
2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания "Услуги" предоставить "Муниципальному заказчику" подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.1.5. <*> Предоставить "Муниципальному заказчику" информацию, указанную в части 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке и в сроки, установленные в данной статье указанного Федерального закона.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
2.2. "Муниципальный заказчик" обязан:
2.2.1. Осуществить приемку оказанных "Исполнителем" "Услуг" согласно порядку и условиям, установленным настоящим контрактом.
2.2.2. Осуществить контроль за своевременным исполнением и качеством оказанных "Услуг".
2.2.3. Своевременно сообщать в письменной форме "Исполнителю" о недостатках, обнаруженных в ходе оказания "Услуг".
2.2.4. Произвести расчет по настоящему контракту в порядке и в срок, предусмотренные настоящим контрактом.
2.2.5. <*> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что "Исполнитель" не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
2.2.6. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания "Исполнителем" услуг и участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему контракту. <*>
--------------------------------
<*> Круг лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг и в сдаче-приемке исполненных обязательств, определяется на основании Приказа (распоряжения) муниципального заказчика.
2.3. "Исполнитель" вправе:
2.3.1. Требовать своевременного подписания "Муниципальным заказчиком" акта сдачи-приемки "Услуг".
2.3.2. Требовать своевременного расчета в порядке, установленном настоящим контрактом.
2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4. "Муниципальный заказчик" вправе:
2.4.1. Требовать от "Исполнителя" надлежащего оказания "Услуг" в соответствии с Калькуляцией на оказание услуг, Техническим заданием и сроками (графиком оказания услуг), установленными настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных.
2.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы оказанных "Услуг".
3. Цена контракта. Порядок расчетов
3.1. Цена контракта составляет ___________________________________ (___________________________________) рублей __________ копеек, НДС __________% и указывается в Калькуляции на оказание услуг.
3.1.1. <*> Цена настоящего контракта сформирована в соответствии с Расчетом и обоснованием цены контракта согласно приложению № 4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - подпункт включается в текст контракта при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2. Расчет с "Исполнителем" производится "Муниципальным заказчиком" в соответствии с ценой контракта в течение 30 банковских дней с момента подписания "Сторонами" акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются за счет выделенных "Муниципальному заказчику" ___________________________________ (указать) средств.
3.4. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Исполнителя".
3.5. В цену контракта включаются все расходы "Исполнителя", связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
3.6. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.7 и 3.8 контракта.
3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению "Сторон" без изменения объемов "Услуг", указанных в приложении 1 к настоящему контракту.
3.8. "Муниципальный заказчик" оставляет за собой право по согласованию с "Исполнителем" в ходе исполнения настоящего контракта увеличить либо уменьшить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем "Услуг".
При этом по соглашению "Сторон" допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному объему "Услуг" исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы "Услуги", но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом объема "Услуг" "Стороны" обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы "Услуги".
3.9. <*> Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - данный пункт включается в состав контракта в случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, являющимся Исполнителем.
4. Порядок сдачи-приемки "Услуг"
4.1. "Муниципальный заказчик" обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения подписанного "Исполнителем" акта сдачи-приемки оказанных услуг, с участием "Исполнителя" осмотреть и принять оказанные услуги (их результат), а при обнаружении несоответствия оказанных "Услуг" (их результата) требованиям настоящего контракта предоставить "Исполнителю" в этот же срок мотивированный отказ от приемки оказанных "Услуг".
4.2. Исполнение оказанных "Услуг" подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным "Муниципальным заказчиком" и "Исполнителем" в двух экземплярах.
4.3. "Муниципальный заказчик" в течение пяти рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан возвратить "Исполнителю" оформленный акт или предоставить в этот же срок мотивированный отказ от приемки оказанных "Услуг".
4.4. В случае некачественного оказания "Услуг" по вине "Исполнителя" последний своими силами и за свой счет обязан в срок __________ дней устранить выявленные недостатки.
4.5. "Муниципальный заказчик", обнаруживший после приемки результата услуги отступления в нем от контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты "Исполнителем", обязан известить об этом "Исполнителя" в __________ срок со дня составления акта об их обнаружении.
4.6. При возникновении между "Муниципальным заказчиком" и "Исполнителем" спора по поводу недостатков оказанной услуги или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет "Исполнитель".
5. Ответственность "Сторон"
5.1. В случае полного невыполнения обязательств "Исполнитель" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту "Исполнитель" выплачивает в пользу "Муниципального заказчика" пеню начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных "Исполнителем".
5.3. За оказание "Услуг" ненадлежащего качества "Исполнитель" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта, за исключением случая, когда "Исполнитель" своими силами и за свой счет устранит выявленные недостатки в согласованный с "Муниципальным заказчиком" срок.
5.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает "Исполнителя" от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает "Исполнителя" от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.5. В случае просрочки исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Исполнитель" вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере __________% от цены контракта.
5.6. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной "Стороной" по письменному запросу другой "Стороны" в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.7. В случае неперечисления "Исполнителем" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.6 настоящего контракта, "Муниципальный заказчик" вправе осуществить расчеты с "Исполнителем" по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.8. <*> Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается ___________________________________ от __________ № _____ (указать, каким документом обеспечивается обязательство), (при необходимости указать срок действия документа) в размере ___________________________________, что составляет __________% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по контракту прекратило действие, "Исполнитель" в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить "Муниципальному заказчику" надлежащее обеспечение исполнения контракта.
5.9. <*> Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, возвращаются "Исполнителю" в течение 5 (пяти) банковских дней с даты исполнения им всех обязательств по контракту, на основании письменного заявления, содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, за вычетом неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов по их взысканию.
5.10. <*> В случае неперечисления "Исполнителем" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.6 настоящего контракта, "Муниципальный заказчик" вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по контракту.
--------------------------------
<*> - пункты включаются в текст контракта по усмотрению муниципального заказчика при заключении контракта в соответствии с пунктами 1, 2 (если правовыми актами не предусмотрена обязанность муниципального заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в остальных случаях данные пункты включаются в текст контракта в обязательном порядке при условии, что в извещении и документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения контракта. Пункты не применяются при заключении контракта в соответствии с частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.11. <*> В случае непредоставления "Исполнителем" информации, указанной в пункте 2.1.5 настоящего контракта, "Исполнитель" выплачивает "Муниципальному заказчику" пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного "Исполнителем" с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6. Форс-мажор
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю "Сторон", включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
6.2. "Сторона", которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую "Сторону" о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок __________ дней, после чего "Стороны" немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Неуведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает "Стороны" права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению "Сторон" может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с ___________________________________ и действует до исполнения "Сторонами" обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, но не позднее ___________________________________.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из "Сторон" такая "Сторона" обязуется в срок __________ дней уведомить о таких изменениях другую "Сторону".
7.3. Отношения "Сторон", не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникшие у "Сторон" по исполнению условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом "Стороны" контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.6. По соглашению "Сторон" в настоящий контракт могут быть внесены изменения:
7.6.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на "Услуги", выполнение которых является предметом настоящего контракта.
7.6.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до "Муниципального заказчика" как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом "Муниципальный заказчик" в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема "Услуг", предусмотренного контрактом, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
7.6.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре, если цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по не зависящим от "Сторон" контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
7.7. <*> Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, запроса котировок, запроса предложений или при заключении контракта с единственным исполнителем.
7.8. <*> Настоящий контракт подписан при помощи электронно-цифровых подписей "Сторон" и хранится на электронной торговой площадке ___________________________________ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ___________________________________.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты "Сторон"
"Муниципальный заказчик" "Исполнитель"
________________________ ________________________
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
№ п/п
Наименование "Услуг"
Количество, объем
Цена за единицу, (руб.)
Общая цена (руб.)
1
Иные расходы:
ИТОГО
НДС _____%
ИТОГО с НДС
"Муниципальный заказчик" "Исполнитель"
________________________ ________________________
Приложение № 2
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(обязательные требования к оказываемым услугам)
Заполняется "Муниципальным заказчиком"
"Муниципальный заказчик" "Исполнитель"
Приложение № 3
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
№ пп
Наименование "Услуг"
Количество, объем
Срок оказания, дата, время
"Муниципальный заказчик" "Исполнитель"
________________________ ________________________
Приложение № 4
к Муниципальному контракту
Список изменяющих документов
(введен распоряжением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра)
Расчет и обоснование цены контракта
____________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Основные характеристики объекта закупки:
Используемый метод определения цены:
Расчет и обоснование цены:
Дата подготовки расчета и обоснования цены:
Работник контрактной службы /
контрактный управляющий: ___________ _________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя / контактный телефон
"Муниципальный заказчик" "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель")
________________________ __________________________
Приложение № 4
к распоряжению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 24 января 2014 г. № 17-ра
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра,
от 27.05.2014 № 142-ра, от 11.07.2014 № 178-ра)
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на поставку продуктов питания для муниципальных нужд
г. Комсомольск-на-Амуре "___" __________ 20__ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________ и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. <*> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного ______________, лот № ______, протокол № _______ от "___" __________ 20__ г.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
1.1. <**> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на основании пункта ___ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
--------------------------------
<**> - пункт применяется в случае заключения контракта с единственным поставщиком.
1.2. По настоящему контракту "Поставщик" обязуется в обусловленный контрактом срок собственными силами и средствами осуществить поставку ___________________________________ (в дальнейшем - "Товар") в соответствии с Техническим заданием согласно приложению 1, Спецификацией согласно приложению 2 к настоящему контракту и Графиком поставки согласно приложению 3 к настоящему контракту, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.
1.3. "Муниципальный заказчик" обязуется принять и оплатить вышеуказанный "Товар" в порядке и срок, установленные настоящим контрактом.
1.4. Место поставки "Товара": ___________________________________.
2. Права и обязанности "Сторон"
2.1. "Поставщик" вправе:
2.1.1. Требовать своевременного подписания "Муниципальным заказчиком" товарной накладной.
2.1.2. Требовать своевременного расчета в порядке, установленном настоящим контрактом.
2.1.3. По согласованию с "Муниципальным заказчиком" и в соответствии с условиями настоящего контракта осуществить поставку "Товара", качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками "Товара", указанными в настоящем контракте.
2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2. "Поставщик" обязан:
2.2.1. Осуществить поставку "Товара" в день и время в соответствии с предварительной заявкой "Муниципального заказчика", Техническим заданием, Спецификацией и Графиком поставки товара.
2.2.2. Осуществлять поставку "Товара" на специально предназначенном или специально оборудованном транспортном средстве для перевозки пищевых продуктов, имеющем документы в соответствии с Федеральным законом от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Иметь в наличии и предоставить по первому требованию "Муниципального заказчика" надлежащим образом оформленные санитарные паспорта на транспортные средства, осуществляющие перевозку "Товара".
2.2.3. Привлекать к работе по поставке "Товара" "Муниципальному заказчику" работников, соответствующих требованиям Федерального закона от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Иметь в наличии и предоставить по первому требованию "Муниципального заказчика" надлежащим образом оформленные личные медицинские книжки работников, осуществляющих поставку "Товара".
2.2.4. Предоставить "Муниципальному заказчику" все товарно-сопроводительные документы на русском языке.
2.2.5. Предоставить "Муниципальному заказчику" при поставке каждой партии "Товара" документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность "Товаров", в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Безвозмездно устранить выявленные недостатки "Товара" или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
2.2.7. Иметь в наличии и предоставить по первому требованию "Муниципального заказчика" декларацию о соответствии "Товара" - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
2.2.8. <*> Предоставить "Муниципальному заказчику" информацию, указанную в части 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке и в сроки, установленные в данной статье указанного Федерального закона.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
2.3. "Муниципальный заказчик" вправе:
2.3.1. Требовать от "Поставщика" надлежащей поставки "Товара" в соответствии со Спецификацией, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.
2.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения "Поставщиком" обязательств по настоящему контракту.
2.4. "Муниципальный заказчик" обязан:
2.4.1. Подать предварительную заявку "Поставщику" не позднее чем за __________ дня (дней) до даты поставки путем направления факса, телефонограммы либо нарочно, с указанием ассортимента (наименования), упаковки, количества "Товара", даты и времени поставки.
2.4.2. Осуществить приемку "Товара" от "Поставщика" и проверить его количество, качество, ассортимент (наименование) в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.4.3. Произвести расчет в порядке и срок, предусмотренные настоящим контрактом.
2.4.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в сдаче-приемке "Товара". <*>
--------------------------------
<*> Круг лиц, непосредственно участвующих в приемке товара по количеству и качеству, определяется на основании Приказа (распоряжения) муниципального заказчика.
2.4.5. <*> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что "Поставщик" не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего контракта составляет ___________________________________ (___________________________________) рублей __________ копеек, НДС __________% (не предусмотрен) и указывается в Спецификации.
3.1.1. <*> Цена настоящего контракта сформирована в соответствии с Расчетом и обоснованием цены контракта согласно приложению № 4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - подпункт включается в текст контракта при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2. Расчеты с "Поставщиком" по настоящему контракту осуществляются за счет выделенных "Муниципальному заказчику" ___________________________________ (указать) средств.
3.3. Расчет производится на основании счета (счета-фактуры) в течение 30 банковских дней по окончании каждого календарного месяца срока поставки за фактически поставленное количество "Товара" согласно подписанным "Сторонами" товарным накладным.
3.4. Все расчеты по настоящему контракту осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Поставщика".
3.5. Некачественный и недопоставленный "Товар" "Муниципальным заказчиком" не оплачивается.
3.6. Цена контракта является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7, 3.8 настоящего контракта.
3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению "Сторон" без изменения количества "Товара" в соответствии со Спецификацией.
3.8. "Муниципальный заказчик" оставляет за собой право по согласованию с "Поставщиком" в ходе исполнения настоящего контракта изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем "Товара" при изменении потребности в "Товарах", на поставку которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме "Товаров", не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с "Товарами", предусмотренными контрактом.
При этом по соглашению "Сторон" допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному количеству "Товара" исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы "Товара", но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом количества "Товара" "Стороны" обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы "Товара". Цена единицы дополнительно поставляемого "Товара" или цена единицы "Товара" при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в настоящем контракте количество "Товара" в соответствии со Спецификацией.
3.9. В цену контракта включаются все расходы "Поставщика", связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
3.10. Обязанность "Муниципального заказчика" по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с его счета.
3.11. <*> Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - данный пункт включается в состав контракта в случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, являющимся Поставщиком товара.
4. Срок и условия поставки "Товара". Приемка "Товара".
Требования к "Товару" и гарантии качества
4.1. "Товар" по настоящему контракту поставляется в срок с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г. по Графику поставки товара.
4.2. Поставка "Товара" осуществляется "Поставщиком" по предварительной заявке "Муниципального заказчика", направляемой в адрес "Поставщика" в соответствии с условиями пп. 2.4.1 настоящего контракта.
4.3. Передача "Товара" осуществляется по товарной накладной в месте поставки, указанном в настоящем контракте. Товарная накладная подписывается "Муниципальным заказчиком" в течение _____ дней с момента поставки "Товара".
4.4. Приемка поставляемого "Товара" осуществляется "Муниципальным заказчиком" в месте поставки в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7), а также включает в себя:
- органолептический анализ, проверку ассортимента, количества, упаковки, характеристик поставленного "Товара" на соответствие предварительной заявке "Муниципального заказчика";
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки;
- проверку соответствия документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность товара, поставленному "Товару" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- проверку наличия документов, подтверждающих соответствие транспортных средств "Поставщика", осуществляющих поставку "Товара", и работников "Поставщика", занятых поставкой "Товара", требованиям Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
4.5. В случае поставки "Товара" ненадлежащего качества, в количестве и ассортименте, не соответствующем Спецификации, "Муниципальный заказчик" составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и указанием факта принятия "Муниципальным заказчиком" "Товара" на ответственное хранение и в течение 5 дней направляет его "Поставщику" факсом либо нарочно. "Поставщик" обязан в течение 24 часов с момента получения указанного акта безвозмездно заменить "Товар" ненадлежащего качества "Товаром", соответствующим условиям и требованиям настоящего контракта, поставить недостающее количество "Товара", заменить "Товары" не соответствующие условиям об ассортименте.
4.6. "Товар", не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, считается не поставленным.
4.7. Остаточный срок годности "Товара" с момента его получения по товарной накладной составляет не менее 70% срока годности, установленного производителем.
4.8. "Товар" должен отвечать требованиям:
- качества, безопасности жизни и здоровья, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- СанПин 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов";
- ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые информация для потребителя", разделы 3, 4;
- гигиеническим и ветеринарным требованиям;
- ГОСТ, ТУ, указанным в Спецификации;
- технического регламента, устанавливающего обязательные для применения и исполнения требования к продукции, в том числе процессам хранения, перевозки, реализации.
4.9. "Товар" должен иметь документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность "Товара" (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения).
4.10. "Товар" должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы. Информация о "Товаре" должна быть на русском языке и содержать следующие сведения: наименование, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе "Товара".
4.11. "Товар" должен быть поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Спецификации и обеспечивающей защиту "Товаров" от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка "Товара" должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи "Муниципальному заказчику" лежит на "Поставщике".
5. Ответственность "Сторон"
5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.2. За поставку "Товара" ненадлежащего качества, "Товара" в ассортименте, не соответствующем Спецификации, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.3. При наличии повторных фактов поставки "Товара" ненадлежащего качества "Поставщик", помимо выплаты штрафа, предусмотренного п. 5.2 настоящего контракта, выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта за каждый выявленный факт поставки товара ненадлежащего качества.
5.4. "Поставщик" за недопоставку "Товара" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.5. В случае отказа "Поставщика" от выполнения обязательств по контракту на любом этапе его исполнения "Поставщик" уплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.6. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.7. "Поставщик" за каждый день нарушения срока исполнения обязательств по настоящему контракту выплачивает в пользу "Муниципального заказчика" пеню начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных "Поставщиком".
5.8. В случае, если после потребления поставленных "Товаров" выявлены факты заболеваний, пищевых отравлений, других отклонений здоровья, причиной которых явилась поставка "Товара" ненадлежащего качества, подтвержденных заключениями и иными документами, в том числе протоколами лабораторных исследований в установленном действующим законодательством порядке, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.9. В целях контроля качества поставляемых товаров "Муниципальный заказчик" имеет право направить "Товар" на лабораторные исследования в установленном действующим законодательством порядке. В случае, если получены результаты лабораторных исследований о несоответствии "Товара" требованиям действующего законодательства, а именно "Муниципальным заказчиком" потреблен "Товар" ненадлежащего качества, подтвержденных заключениями и иными документами, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены контракта.
5.10. В случае просрочки исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере __________% от цены контракта.
5.11. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной "Стороной" по письменному запросу другой "Стороны" в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает "Поставщика" от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает "Поставщика" от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.13. В случае неперечисления "Поставщиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.11 настоящего контракта, "Муниципальный заказчик" вправе осуществить расчеты с "Поставщиком" по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.14. <*> Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается ___________________________________ от __________ № _____, выданным(ой) (указать, каким документом обеспечивается обязательство), (при необходимости указать срок действия документа) в размере ___________________________________, что составляет __________% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по контракту прекратило действие, "Поставщик" в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить "Муниципальному заказчику" надлежащее обеспечение исполнения контракта.
5.15. <*> Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, возвращаются "Поставщику" в течение 5 (пяти) банковских дней с даты исполнения им всех обязательств по контракту, на основании письменного заявления, содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, за вычетом неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов по их взысканию.
5.16. <*> В случае неперечисления "Поставщиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.11 настоящего контракта, "Муниципальный заказчик" вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по контракту.
--------------------------------
<*> - пункты включаются в состав текста по усмотрению муниципального заказчика при заключении контракта в соответствии с пунктами 1, 2 (если правовыми актами не предусмотрена обязанность муниципального заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в остальных случаях данные пункты включаются в текст контракта в обязательном порядке при условии, что в извещении и документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения контракта. Пункты не применяются при заключении контракта в соответствии с частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.17. <*> В случае непредоставления "Поставщиком" информации, указанной в пункте 2.2.8 настоящего контракта, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного "Поставщиком" с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6. Форс-мажор
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю "Сторон", включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
6.2. "Сторона", которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую "Сторону" о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок __________ дней, после чего "Стороны" немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Неуведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает "Стороны" права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению "Сторон" может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его "Сторонами" и действует до истечения остаточного срока годности на "Товар", а в части расчетов - до ___________________________________ г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств "Сторон", предусмотренных настоящим контрактом.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из "Сторон" такая "Сторона" обязуется в срок __________ дней уведомить о таких изменениях другую "Сторону".
7.3. Отношения "Сторон", не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникшие у "Сторон" по исполнению условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом "Стороны" контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.6. По соглашению "Сторон" в настоящий контракт могут быть внесены изменения:
7.6.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на "Товар", поставка которого является предметом настоящего контракта.
7.6.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до "Муниципального заказчика" как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом "Муниципальный заказчик" в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества "Товара", предусмотренного контрактом.
7.6.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре, если цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по не зависящим от "Сторон" контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
7.7. <*> Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений или при заключении контракта с единственным поставщиком.
7.8. <*> Настоящий контракт подписан при помощи электронных цифровых подписей "Сторон" и хранится на электронной торговой площадке ___________________________________ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ___________________________________.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме.
8. Юридические адреса и реквизиты "Сторон"
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ ________________________
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Указываются требования, предъявляемые "Муниципальным
заказчиком" к поставляемому "Товару"
Приложение № 2
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ пп
Наименование и ассортимент "Товара"
Характеристика товара
Соответствие ГОСТу, ТУ
Упаковка
Страна-производитель
Количество, единица измерения
Цена за единицу (руб.)
Общая цена (руб.)
1
-
2
3
4. Иные расходы:
ИТОГО:
НДС _____%
ИТОГО с НДС
ВСЕГО:
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ ________________________
Приложение № 3
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
График поставки товара
№ п/п
Наименование и ассортимент "Товара"
Единица измерения
Упаковка
Количество
Срок поставки, дата, время
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ ________________________
Приложение № 4
к Муниципальному контракту
Список изменяющих документов
(введен распоряжением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра)
Расчет и обоснование цены контракта
____________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Основные характеристики объекта закупки:
Используемый метод определения цены:
Расчет и обоснование цены:
Дата подготовки расчета и обоснования цены:
Работник контрактной службы /
контрактный управляющий: ___________ _________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя / контактный телефон
"Муниципальный заказчик" "Поставщик" ("Подрядчик", "Исполнитель")
________________________ __________________________
Приложение № 5
к распоряжению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 24 января 2014 г. № 17-ра
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра,
от 27.05.2014 № 142-ра, от 11.07.2014 № 178-ра)
Типовая форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
о предоставлении лицензии на право использования
программ для ЭВМ
г. Комсомольск-на-Амуре "__" __________ 20__ г.
___________________________________ администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, именуемый в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик" в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. <*> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается по итогам проведенного ______________, лот № ______, протокол № ________ от "___" _________ 20__ г.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
1.1. <**> Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на основании пункта ___ части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
--------------------------------
<**> - пункт применяется в случае заключения контракта с единственным поставщиком.
1.2. По настоящему Контракту "Поставщик", являясь правообладателем или имея соответствующие полномочия от правообладателя или иных уполномоченных лиц, обязуется предоставить "Муниципальному заказчику" простые (неисключительные) лицензии (далее - Лицензия) на право использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) (далее - Права) в пределах и способами, указанными в п. 1.3 настоящего Контракта. Наименование программ для ЭВМ (далее - Продукты), права на использование которых предоставляются "Поставщиком" "Муниципальному заказчику", указываются в Спецификации согласно приложению 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и в акте передачи прав, подписываемом "Сторонами" в установленном настоящим Контрактом порядке.
1.3. Права на использование Продуктов, предоставляемые "Муниципальному заказчику" в соответствии с настоящим Контрактом, включают право на воспроизведение, установку, хранение Продуктов в соответствии с документацией и условиями Лицензионного соглашения для конечного пользователя на использование программного обеспечения, сопровождающих передачу Прав и устанавливающих правила использования правомерно изготовленного и введенного в гражданский оборот экземпляра программы для ЭВМ.
1.4. Срок, на который предоставляются Права, определяется Лицензией.
2. Права и обязанности сторон
2.1. "Поставщик" вправе:
2.1.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком акта передачи прав в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.1.2. Требовать своевременного расчета в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.2. "Поставщик" обязан:
2.2.1. Предоставить Лицензии "Муниципальному заказчику" путем их отправки по почте либо передачи представителю "Муниципального заказчика" лично. Почтовые расходы по отправке Лицензий "Муниципальному заказчику" несет "Поставщик". Датой получения Лицензий "Муниципальным заказчиком" считается дата почтовой доставки Лицензий "Муниципальному заказчику".
2.2.2. Осуществить поставку Лицензий в соответствии со Спецификацией в срок, предусмотренный настоящим Контрактом.
2.2.3. Предоставить "Муниципальному заказчику" все сопроводительные документы на русском языке.
2.2.4. В течение срока действия настоящего Контракта "Поставщик" обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление "Муниципальным заказчиком" предоставленных ему Прав на использование программного обеспечения, в установленных Контрактом пределах. 2.2.5. "Поставщик" предоставляет "Муниципальному заказчику" гарантийные обязательства, приведенные в формуляре на Продукт, в случае их предоставления правообладателем.
2.2.6. <*> Предоставить "Муниципальному заказчику" информацию, указанную в части 23 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в порядке и в сроки, установленные в данной статье указанного Федерального закона.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
2.3. "Муниципальный заказчик" вправе:
2.3.1. Требовать от "Поставщика" предоставления Лицензий согласно Спецификации и иным условиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
2.3.2. Требовать от "Поставщика" подписания акта передачи прав.
2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4. "Муниципальный заказчик" обязан:
2.4.1. Осуществить приемку Лицензий от "Поставщика" и проверить на соответствие требованиям Спецификации и иным условиям настоящего Контракта.
2.4.2. Произвести расчет в порядке и в срок, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.4.3. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке Лицензий. <*>
--------------------------------
<*> Круг лиц, непосредственно участвующих в приемке Лицензий, определяется на основании Приказа (распоряжения) муниципального заказчика.
2.4.4. <*> Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что "Поставщик" не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений.
3. Цена контракта, условия и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________________________________ рублей __________ копеек, НДС не предусмотрен, и указывается в Спецификации.
3.1.1. <*> Цена настоящего контракта сформирована в соответствии с Расчетом и обоснованием цены контракта согласно приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - подпункт включается в текст контракта при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), кроме случаев закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.2. Расчеты с "Поставщиком" по настоящему Контракту осуществляются за счет выделенных "Муниципальному заказчику" ___________________________________ средств.
3.3. Расчет производится в форме разовых фиксированных платежей в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания "Сторонами" акта передачи прав, на основании счета "Поставщика", путем перечисления денежных средств на расчетный счет "Поставщика".
3.4. Счета выставляются в рублях РФ согласно наименованию и количеству, указанным в Спецификации.
3.5. Цена настоящего Контракта является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6, 3.7 настоящего Контракта.
3.6. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению "Сторон" без изменения количества поставляемых Лицензий в соответствии с Приложением к настоящему Контракту.
3.7. "Муниципальный заказчик" оставляет за собой право по согласованию с "Поставщиком" в ходе исполнения настоящего контракта изменить не более чем на 10% предусмотренный контрактом объем поставляемых Лицензий при изменении потребности в таких Лицензиях, на поставку которых заключен настоящий контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Лицензий, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с Лицензиями, предусмотренными контрактом.
При этом по соглашению "Сторон" допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта пропорционально дополнительному количеству Лицензий исходя из установленной в настоящем контракте цены единицы стоимости Лицензии, но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом количества Лицензий "Стороны" обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы стоимости Лицензий. Цена единицы дополнительно поставляемых Лицензий или цена единицы стоимости Лицензий при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в настоящем контракте количество Лицензий в соответствии со Спецификацией.
3.8. В цену Контракта включены все расходы "Поставщика", связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
3.9. <*> Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.
--------------------------------
<*> - данный пункт включается в состав контракта в случае, если настоящий контракт заключается с физическим лицом, являющимся Поставщиком по контракту.
4. Порядок передачи прав
4.1. Права на использование Продуктов считаются предоставленными "Муниципальному заказчику" в момент подписания "Сторонами" акта передачи прав.
4.2. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся предоставляемых Прав, осуществляется "Муниципальным заказчиком" в срок __________ дней с момента получения Лицензий от "Поставщика". В случае несоответствия поставленных Лицензий требованиям настоящего Контракта "Муниципальный заказчик" составляет соответствующий акт и направляет его "Поставщику".
5. Ответственность сторон
5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены Контракта.
5.2. Поставщик за недопоставку Лицензий выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере __________% от цены Контракта.
5.3. За нарушение срока поставки Лицензий по настоящему Контракту "Поставщик" выплачивает в пользу "Муниципального заказчика" пеню начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных "Поставщиком".
5.4. В случае отказа "Поставщика" от выполнения обязательств по Контракту на любом этапе его исполнения "Поставщик" уплачивает "Муниципальному заказчику" штраф в размере __________% от цены Контракта.
5.5. В случае просрочки исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, "Поставщик" вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Муниципальным заказчиком" обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в размере __________% от цены контракта.
5.6. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной "Стороной" по письменному запросу другой "Стороны" в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает "Поставщика" от исполнения обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает "Поставщика" от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.8. В случае неперечисления "Поставщиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.6 настоящего Контракта, "Муниципальный заказчик" вправе осуществить расчеты с "Поставщиком" по настоящему Контракту за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.9. <*> Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается ___________________________________ от __________ № _____, выданным(ой) (указать, каким документом обеспечивается обязательство), (при необходимости указать срок действия документа) в размере ___________________________________, что составляет __________% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по Контракту прекратило действие, "Поставщик" в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить "Муниципальному заказчику" надлежащее обеспечение исполнения контракта.
5.10. <*> Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, возвращаются "Поставщику" в течение 5 (пяти) банковских дней с даты исполнения им всех обязательств по Контракту, на основании письменного заявления, содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, за вычетом неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов по их взысканию.
5.11. <*> В случае неперечисления "Поставщиком" неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п. 5.6 настоящего Контракта, "Муниципальный заказчик" вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
--------------------------------
<*> - пункты включаются в текст контракта по усмотрению муниципального заказчика при заключении контракта в соответствии с пунктами 1, 2 (если правовыми актами не предусмотрена обязанность муниципального заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в остальных случаях данные пункты включаются в текст контракта в обязательном порядке при условии, что в извещении и документации о закупке установлено требование обеспечения исполнения контракта. Пункты не применяются при заключении контракта в соответствии с частью 8 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.12. <*> В случае непредоставления "Поставщиком" информации, указанной в пункте 2.2.6 настоящего контракта, "Поставщик" выплачивает "Муниципальному заказчику" пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного "Поставщиком" с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6. Форс-мажор
6.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю "Сторон", включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
6.2. "Сторона", которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую "Сторону" о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок ___________ дней, после чего "Стороны" немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Неуведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает "Стороны" права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по соглашению "Сторон" может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из "Сторон" такая "Сторона" обязуется в срок __________ дней уведомить о таких изменениях другую "Сторону".
7.2. В случае возникновения споров "Стороны" примут все меры к урегулированию их путем переговоров.
7.3. Все споры между "Сторонами", по которым не было достигнуто соглашение по предмету спора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Хабаровского края.
8. Срок действия муниципального контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания "Сторонами" и действует до момента исполнения "Сторонами" своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом "Стороны" контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.3. По соглашению "Сторон" в настоящий контракт могут быть внесены изменения:
8.3.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на "Товар", поставка которого является предметом настоящего контракта.
8.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до "Муниципального заказчика" как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом "Муниципальный заказчик" в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества "Товара", предусмотренного контрактом.
8.3.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре, если цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по не зависящим от "Сторон" контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
8.4. <*> Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из "Сторон".
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения конкурсов, запросов котировок, запросов предложений или при заключении контракта с единственным поставщиком.
8.5. <*> Настоящий контракт подписан при помощи электронных цифровых подписей "Сторон" и хранится на электронной торговой площадке ___________________________________ по адресу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": ___________________________________.
--------------------------------
<*> - пункт применяется в случае заключения контракта по итогам проведения аукциона в электронной форме.
9. Дополнительные условия
9.1. "Муниципальный заказчик" не возражает против внесения сведений о нем в реестр, который "Поставщик" ведет по поручению правообладателя, а также предоставления таких сведений правообладателю.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Муниципальный заказчик Поставщик
Руководитель Руководитель
_______________ Ф.И.О. _______________ Ф.И.О.
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от "___" __________ 20__ г. № ___
Спецификация
г. Комсомольск-на-Амуре "___" __________ 20__ г.
В соответствии с муниципальным контрактом № ___ от "___" __________ г. "Поставщик" обязуется предоставить, а "Муниципальный заказчик" принять и оплатить Лицензии на право использования следующих программ для ЭВМ:
Наименование Программ для ЭВМ
Количество лицензий
Цена за ед.
НДС
Общая цена, руб.
1.
2.
3.
4. Иные расходы:
ИТОГО
Общая цена Лицензий на право использования программ для электронно-вычислительных машин составляет ___________________ рублей _________ копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Муниципальный заказчик Поставщик
Наименование Наименование организации
_______________ Ф.И.О. _______________ Ф.И.О.
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Муниципальному контракту
Список изменяющих документов
(введен распоряжением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 05.03.2014 № 65-ра)
Расчет и обоснование цены контракта
____________________________________________________________
(указывается предмет контракта)
Основные характеристики объекта закупки:
Используемый метод определения цены:
Расчет и обоснование цены:
Дата подготовки расчета и обоснования цены:
Работник контрактной службы /
контрактный управляющий: ___________ _________ ________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20__ г.
Ф.И.О. исполнителя / контактный телефон
"Муниципальный заказчик" "Поставщик"
________________________ __________________________
------------------------------------------------------------------
